DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 236·15 novembre 2012
Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Vigente dal 7 gennaio 2013 138 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
titolo I
Art. 1Ambito oggettivo e soggettivoArt. 2Definizionititolo II
Art. 3Ambito di applicazione (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)capo II
Art. 4Lavori relativi alle infrastrutture - Disciplina applicabile (art. 2, comma 11, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 5Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali (art. 3, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 6Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO (art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 7Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO (art. 5, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 8Funzionamento delle infrastrutture (art. 7, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 95Obblighi contrattuali (art. 8, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 96Spese contrattuali (art. 6, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 97Subappalto (art. 12, comma 4, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 98Termine iniziale per l'esecuzione del contrattoArt. 99Esecuzione anticipata della commessa prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto (art. 9, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 100Aumento o diminuzione delle prestazioni (art. 10, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 101Variazioni contrattuali (art. 18, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 102Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione (art. 24, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 103Prezzi contrattuali (art. 7, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 104Ritiro dei materiali di proprietà dell'Amministrazione (art. 19, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 105Garanzia per i materiali dell'Amministrazione (art. 13, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 106Sospensione dell'esecuzione del contratto (art. 27, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 107Recesso dell'Amministrazione (art. 11, decreto ministeriale n. 200 del 2000)capo III
Art. 9Personale del Genio (art. 2, commi 2 e 5, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 10Competenze di Geniodife (art. 2, comma 6, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 11Attività di controllo sulla gestione delle infrastrutture (art. 12, comma 2, 14 e 15, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 12Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture (art. 13, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 108Oggetto delle attività di verifica di conformitàcapo IV
Art. 13Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (articoli 16, comma 2, e 17, comma 3, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 14Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione (art. 18 d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 15Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (art. 19, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 16Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (art. 20, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 120Corresponsione e modalità dei pagamenti (articoli 41 e 42, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 121AnticipazioniArt. 122Ritardi nei pagamenti e interessi (art. 43, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 123Sospensione dei pagamenti (art. 44, decreto ministeriale n. 200 del 2000)sezione II
Art. 17Competenze (art. 2, comma 8, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 32Oneri, competenze e progettazione (articoli 81, 82 e 83, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 70Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta (art. 213, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 71Contabilità delle spese di lavori per cottimi (art. 214, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 72Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio (art. 215, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 73Pagamento delle spese in economia (art. 216, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 109Modalità di approntamento (art. 20, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 110Dilazione dei termini di approntamento (art. 25, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 111Proroga dei termini (art. 26, decreto ministeriale n. 200 del 2000)sezione III
Art. 18Competenze (art. 29, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 19Proposta militare di programma (art. 30, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 20Schede di progetto (art. 31, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 21Approvazione dei programmi (art. 32, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 22Adempimenti di competenza nazionale (art. 33, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 23Fondi per la progettazione (art. 34, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 24Fondi per accordi bonari (art. 35, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 74Lavori soggetti a collaudo (art. 248, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 75Nomina dei collaudatori (art. 249, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 76Documenti da consegnare al collaudatore (art. 250, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 77Relazione riservata (art. 251, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 112Modalità della verifica di conformità (art. 28, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 113Esecuzione delle prove di verifica di conformitàArt. 114Esito delle prove di verifica di conformità (art. 29, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 115Mancato intervento alle prove di verifica di conformità (art. 30, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 116Determinazioni dell'organo di verifica (art. 31, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 117Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati (art. 32, decreto ministeriale n. 200 del 2000)sezione IV
Art. 25Disposizioni preliminari (art. 36, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 26Proposte di programma (art. 37, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 27Approvazione del programma (art. 38, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 118Consegna (art. 21, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 119Consegne frazionatecapo V
Art. 28Applicazione degli standard Nato (art. 50, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 29Documentazione in ordine alla disponibilità delle aree (art. 64, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 30Verifica della progettazione (art. 79, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 31Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti (art. 80, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 124Inadempienze (articoli 33 e 38, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 125Penalità (articoli 34 e 35, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 126Disapplicazione delle penalità (art. 36, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 127Malafede, frode, grave negligenza nell'esecuzione del contratto (art. 37, decreto ministeriale n. 200 del 2000)Art. 128Eventuali responsabilità per la provvista di materiali protetti da privativa (art. 39, decreto ministeriale n. 200 del 2000)capo VI
Art. 33Procedure di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO (art. 118, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 34Criteri di aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO (art. 129, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 35Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobiliArt. 129Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia (art. 2, decreto ministeriale 16 marzo 2006)Art. 130Limiti di spesa (art. 3, decreto ministeriale 16 marzo 2006)Art. 131Organi responsabili (art. 4, decreto ministeriale 16 marzo 2006)Art. 132Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario (art. 5 decreto ministeriale 16 marzo 2006)Art. 133Verifica della prestazione (art. 6, decreto ministeriale 16 marzo 2006)Art. 134Inadempimenti (art. 7, decreto ministeriale 16 marzo 2006)Art. 135Pubblicità e comunicazioni (art. 8, decreto ministeriale 16 marzo 2006)capo VII
Art. 36Principi generali - Responsabili incaricati della direzione lavori (articoli 160 e 161, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 37Assistente dei lavori (art. 163, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 38Capo dell'organo esecutivo (art. 165, d.P.R. n. 170 del 2005)capo VIII
Art. 39Trasmissione del processo verbale di consegna (art. 169, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 40Acquisizione del benestare per le differenze riscontrate all'atto della consegna (art. 170, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 41Sospensione dei lavori. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori (art. 172, d.P.R. n. 170 del 2005)capo IX
Art. 42Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (articoli 192 e 193, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 43Certificato di ultimazione dei lavori (art. 209, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 44Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore (art. 219, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 45Contabilità soggette a revisione (art. 221, d.P.R. n. 170 del 2005)capo X
Art. 46Oggetto del collaudo (art. 223, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 47Nomina del collaudatore (art. 225, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 48Funzionari che possono assumere incarichi di collaudo (art. 224, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 49Estensione delle verifiche di collaudo (art. 229, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 50Visite in corso d'opera (art. 229, comma 2, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 51Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudoArt. 52Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione (art. 233, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 53Eccedenza su quanto è stato autorizzato e approvato (art. 235, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 54Certificato di collaudo (art. 236, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 55Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata (art. 200, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 56Lavori non collaudabiliArt. 57Ulteriori provvedimenti amministrativi (art. 241, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 58Certificato di regolare esecuzione (art. 245, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 59Compenso spettante ai collaudatori (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 247, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 60Collaudo delle opere a finanziamento della NATO (art. 252, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 61Collaudo delle opere finanziate da Paesi alleati o da organizzazioni internazionali diverse dalla NATO (art. 253 d.P.R. n. 170 del 2005)capo XI
Art. 62Tipologia dei lavori eseguibili in economia (art. 123, comma 1, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 63Lavori con finanziamento della NATO eseguibili in economia (art. 124, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 64Sistemi di esecuzione dei lavori in economia (art. 181, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 65Lavori in amministrazione diretta (art. 182, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 66Lavori a mezzo cottimi fiduciari (art. 183, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 67Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio, anche con l'ausilio di truppa (art. 184, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 68Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia (art. 185, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 69Lavori d'urgenza (art. 186, d.P.R. n. 170 del 2005)capo XII
Art. 78Disposizioni preliminari - Normativa applicabile (art. 39, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 79CompetenzeArt. 80Lavori a sostegno di rapido dispiegamento e per l'incremento della protezione delle forze (articoli 40 e 85, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 81Programmazione (art. 41, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 82Documentazione progettuale (art. 86, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 83Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'operaArt. 84Direzione dei lavoriArt. 85Collaudo (art. 254, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 86Consegna anticipata (art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999 e art. 237, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 87Opere speciali per la difesa ambientale (art. 43, d.P.R. n. 170 del 2005)capo XIII
Art. 88Controversie su lavori con finanziamento della NATO (art. 191, d.P.R. n. 170 del 2005)capo XIV
Art. 89Consegna delle opere all'ente di impiego (art. 255, d.P.R. n. 170 del 2005)Art. 90Responsabilità del consegnatario (art. 256, d.P.R. n. 170 del 2005)titolo III
Art. 91Redazione e firma dei progetti (art. 87, d.P.R. n. 170 del 2005)titolo IV
Art. 92Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e serviziArt. 93Acquisizioni di beni e servizi esclusi dalla disciplina comunitaria in materia di appalti pubbliciArt. 94Organi del procedimentotitolo V
Art. 136AbrogazioniArt. 137Disposizione transitoria di coordinamento con la direttiva 2009/81/CEArt. 138Entrata in vigoreRichiamato da 7 norme
Codice dell'Ambienteart. 6Codice dei Contratti Pubblici 2023art. 225Codice dell'ordinamento militare.art. 307Codice dell'ordinamento militare.art. 534Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto struttura…art. 9Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto struttura…art. 10Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in ma…art. 1