DECRETO·n. 145·19 aprile 2000

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Vigente dal 13 luglio 2011 37 articoli 3 vigenze storicizzate

Consulta online

Indice

Art. 1Contenuto del capitolato generale Art. 2Domicilio dell'appaltatore Art. 3Indicazione delle persone che possono riscuotere Art. 4Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore Art. 5Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore Art. 6Disciplina e buon ordine dei cantieri Art. 7Tutela dei lavoratori Art. 8Spese di contratto, di registro ed accessorie Art. 9Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori Art. 10Variazione al progetto appaltato Art. 11Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore Art. 12Diminuzione dei lavori Art. 13Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore Art. 14Danni Art. 15Accettazione, qualità ed impiego dei materiali Art. 16Provvista dei materiali Art. 17Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto Art. 18Difetti di costruzione Art. 19Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori Art. 20Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore Art. 21Tempo per la ultimazione dei lavori Art. 22Penali Art. 23Premio di accelerazione Art. 24Sospensione e ripresa dei lavori Art. 25Sospensione illegittima Art. 26Proroghe Art. 27Durata giornaliera dei lavori Art. 28Valutazione dei lavori in corso d'opera Art. 29Termini di pagamento degli acconti e del saldo Art. 30Interessi per ritardato pagamento Art. 31Forma e contenuto delle riserve Art. 32Definizione delle riserve al termine dei lavori Art. 33Tempo del giudizio Art. 34Controversie Art. 35Proprietà degli oggetti trovati Art. 36Proprietà dei materiali di demolizione Art. 37Collaudo

Richiamato da 1 norma

Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)art. 63

Vedi indice completo

Aggiornamenti recenti

—· modifica
—· modifica
—· modifica
—· modifica
—· modifica