REGIO DECRETO·n. 494·9 ottobre 1900

Che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 90 articoli 4 vigenze storicizzate

Consulta online

Indice

compilazione condizioni-generaliCondizioni generali

capo IStipulazione dei contratti

Art. 1Appalti Art. 2Ammissione all'asta Art. 3Deposito d'asta Art. 4Offerte di ribasso Art. 5Restituzione del deposito Art. 6Stipulazione del contratto, cauzione definitiva ed approvazione del contratto Art. 7Domicilio dell'appaltatore ed intimazioni al medesimo Art. 8Divieto di subappalti Art. 9Documenti da potersi dare all'appaltatore Art. 10Spese a carico dell'appaltatore

capo IIEsecuzione dei lavori

Art. 11Incominciamento, sospensioni, riprese e compimento dei lavori Art. 12Obbligo dell'appaltatore di eseguire gli ordini che riceve Art. 13Provvedimenti amministrativi per comporre le contraversie cogli appaltatori Art. 14Disciplina del personale dipendente dall'appaltatore Art. 15Facoltà di licenziare agenti ed operai dell'appaltatore Art. 16Costruzione di officine, tettoie e simili nel luogo dei lavori Art. 17Oneri diversi dell'appaltatore Art. 18Pagamenti agli operai Art. 19Obblighi dell'appaltatore nei casi d'infortuni e danni Art. 20Materiali provvisti, qualità, accettazione, impiego e rifiuto dei medesimi Art. 21Variazioni nella provenienza dei materiali Art. 22Penalità in caso di ritardo nella rimozione dei materiali rifiutati Art. 23Rimozioni e ricovero di oggetti Art. 24Proprietà degli oggetti trovati Art. 25Materiali provenienti da scavi o demolizioni Art. 26Materiali usati che si cedono all'appaltatore Art. 27Lavori con materiali dell'Amministrazione militare Art. 28Lavori a misura Art. 29Lavori ad economia Art. 30Tolleranza nelle dimensioni e nel peso degli oggetti e materiali provveduti dall'appaltatore e dei lavori da lui eseguiti Art. 31Lavori e provviste non contemplati in un contratto.Art. 32Difetti di costruzione.Art. 33Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore Art. 34Limite dei lavori e delle somme del contratto

capo IIIValutazioni e misure

Art. 35Generalità Art. 36Giornate Art. 37Tubi di cotto, di cemento e simili, e colonne di franclini Art. 38Pietre Art. 39Lavoratura delle pietre Art. 40Calce, cementi, malte e loro componenti Art. 41Legnami Art. 42Assiti Art. 43Armature di travi e fusti Art. 44Armature di correnti, correntini, travicelli e simili Art. 45Pali da palificata Art. 46Segamento e piallatura dei legnami Art. 47Metalli Art. 48Reti e tele metalliche Art. 49Docce e grondaie Art. 50Demolizioni Art. 51Scavi Art. 52Trasporti Art. 53Rinterri Art. 54Agguagliamenti, rivestimenti e seminagioni Art. 55Muri Art. 56Volte ed archi Art. 57Soffitti Art. 58Paramenti Art. 59Cornicioni e cornici Art. 60Arricciature, rinzaffi, intonachi, rincocciatura e stuccatura Art. 61Rivestimenti, accoltellati, lastricati, ciottolati, selciati, impiantiti, battuti marmorei, asfaltici ed altri Art. 62Copertura dei tetti Art. 63Letti da campo Art. 64Rastrelliere d'armi Art. 65Mangiatoie e rastrelliere da fieno Art. 66Cavalletti portaselle Art. 67Chiusure di legno Art. 68Coloriture Art. 69Tappezzeria Art. 70Lettere e cifre Art. 71Vetri

capo IVPagamenti all'appaltatore

Art. 72Acconti Art. 73Conto finale Art. 74Pagamento a saldo, e svincolo della cauzione Art. 75Ritardi nei pagamenti

capo VDisposizioni diverse

Art. 76Invariabilità dei prezzi del contratto Art. 77Misure coercitive verso l'appaltatore negligente Art. 78Scioglimento dei contratti

capo VIControversie coll'appaltatore

Art. 79Arbitramento.Art. 80Indicazione degli arbitri e modo di nominarli Art. 81In qual tempo debba aver luogo il giudizio arbitrale Art. 82Domanda per l'arbitrato e termine per presentarla Art. 83Forma della domanda e deduzioni dell'altra parte Art. 84Istruzione per la nomina degli arbitri Art. 85Giudizio arbitrale Art. 86Sentenza arbitrale Art. 87Obbligatorietà del patto arbitrale Art. 88Osservanza delle leggi e dei Regolamenti

Vedi indice completo

Aggiornamenti recenti

—· modifica
—· modifica
—· modifica
—· modifica
—· modifica