REGIO DECRETO·n. 350·25 maggio 1895
Che approva il regolamento sulla direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 122 articoli 13 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
compilazione regolamentoRegolamento
capo IDirezione dei lavori.
Art. 1Responsabilità dell'Ingegnere capo.Art. 2Ufficiali del Genio civile ai quali può affidarsi la direzione dei lavori.Art. 3Responsabilità del personale preposto ai lavori.Art. 4Riunione di attribuzioni.capo IIEsecuzione dei lavori.
Art. 5Operazioni precedenti la consegna.Art. 6Designazione del Direttore e del personale di sorveglianza dei lavori.Art. 7Istruzioni date dall'ingegnere capo.Art. 8Espropriazioni.sezione IIConsegna dei lavori.
Art. 9giorno e termine per la consegna.Art. 10Processo verbale di consegna.Art. 11Differenze riscontrate all'atto della consegna.Art. 12Consegna di materiali che si trasmettono da una Impresa ad un'altra.Art. 38Art. 39Manuale del Direttore dell'opera.Art. 40Giornali dei lavori.Art. 41Eccezioni alle disposizioni precedenti.Art. 42Libretti di misura dei lavori e delle provviste.Art. 43Altre indicazioni dei libretti.Art. 44Lavori e provviste desunte da medie.Art. 45Lavori e provviste speciali.Art. 46Notamento dei lavori a corpo.Art. 47Incaricati della misurazione dei lavori.Art. 48Misurazione provvisoria dei lavori.Art. 49Lavori e somministrazioni su fatture.Art. 50Accertamento delle somministrazioni.Art. 51Note settimanali delle somministrazioni.Art. 52Forma del registro di contabilità.Art. 53Annotazione delle partite di lavoro nel registro di contabilità.Art. 54Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità.Art. 55Titoli speciali di spesa.Art. 56Sommario del registro.Art. 57Certificati per pagamento di rateArt. 58Stato di avanzamento dei lavori.Art. 59Registro dei pagamenti.Art. 60Impresa d'opere separate.Art. 61Imprese annuali estese a più esercizi.Art. 62Certificato di ultimazione di lavori.Art. 63Conto finale dei lavori.Art. 64Reclami dell'appaltatore sul conto finale.Art. 65Relazione dell'Ingegnere capo sul conto finale.Art. 67Modo di esecuzione dei lavori.Art. 68autorizzazione della spesa pei Laconi in economia.Art. 69Provvedimenti in casi d'urgenza.Art. 70Provvedimenti in casi di somma urgenza.Art. 71Perizia suppletiva per maggiori spese.Art. 72Diniego di approvazione dei lavori intrapresi.Art. 73Art. 74Cottimi.Art. 96Estensione delle verificazioni di collaudoArt. 97Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo.Art. 98Obblighi dei funzionari che intervengono alla visita.Art. 99Processo verbale di visita.Art. 100Relazioni.Art. 101Discordanza fra la contabilità e la esecuzione.Art. 102Difetti e mancanze nella esecuzione.Art. 103Eccedenza su Quanto fu autorizzato ed approvato.Art. 104Certificato di collaudo.Art. 105Obblighi per determinati risultati.Art. 106Opere non collaudabili.Art. 107Osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.Art. 108Semplificazione delle operazioni di collaudo.Art. 109Ulteriori provvedimenti amministrativi.Art. 110Svincolo della cauzione.sezione IIIEsecuzione dei lavori appaltati.
Art. 13Iniziativa del Direttore per la buona esecuzione dei lavori e comunicazioni con l'appaltatore.Art. 14Indirizzo e sorveglianza del personale dipendente.Art. 15Lavori di ordinaria manutenzione.Art. 16Sospensione e ripresa dei lavori.Art. 17Proroghe.Art. 18Fondi a disposizione dell'Amministrazione.Art. 19Lavori in economia contemplati nel contratto.Art. 20Variazioni e addizioni al progetto approvato.Art. 21Modo di stabilire nuovi prezzi non contemplati nel contratto.Art. 22Approvazione dei nuovi prezzi - Riserve dell'ImpresaArt. 23Contestazioni tizi l'Amministrazione e l'Appaltatore.Art. 24Sinistri alle persone e danni alle proprietà.Art. 25Danni in genere.Art. 26Rescissione dei contratti per frode.Art. 27Rescissione dei contratti od esecuzione di ufficio per grave negligenza o contravvenzione ai patti.Art. 28Gravi irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori.Art. 29Inadempimento di contratti fatti per semplice accordo o per cottimo.Art. 75Notamento dei lavori eseguiti ad economia.Art. 76Classificazione dei notamenti.Art. 77Conti dei fornitori.Art. 78Pagamenti.Art. 79Quietanze.Art. 80Giustificazione di minute spese.Art. 81Rendiconto mensile delle spese.Art. 82Rendiconto finale delle spese.Art. 83Liquidazione dei lavori eseguiti a rischio di un appaltatore.Art. 84Riassunto di rendiconti parziali.Art. 111Commissioni collaudatrici.Art. 112Mancato intervento dell'appaltatore.Art. 113Spese di visita a carico dell'appaltatore.Art. 114Collaudazione dei lavori per servizi di ordinaria manutenzione.Art. 115Collaudi di opere concesse all'industria privata o ad enti morali.Art. 116Certificati di regolare esecuzione per parte dell'Ufficiale direttore.Art. 117Approvazione degli atti di collaudo.sezione IVDisposizioni speciali relative alla rescissione, alla esecuzione d'ufficio ed allo scioglimento dei contratti.
Art. 30Provvedimenti in seguito alla rescissione d'ufficio dei contratti.Art. 31Provvedimenti in seguito all'ordinata esecuzione d'ufficio - Presa di possesso dei lavori e riammissione dell'appaltatore.Art. 32Perizie dei lavori da eseguirsi d'ufficio.Art. 33Capitolati speciali.Art. 34Fondi per eseguire i lavori d'ufficio.Art. 35Scioglimento del contratto.capo IIIContabilità dei Lavori.
sezione IScopo e forma della contabilità.
Art. 36Oggetto della contabilità.Art. 37Titoli diversi di spese; accertamento e registrazione dei lavori.capo IVLavori in economia.
sezione IDesignazione dei lavori che possono farsi in economia.
Art. 66Designazione dei lavori che si possono eseguite in economia.capo VNorme generali per la tenuta dei documenti contabili.
Art. 85Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri.Art. 86Iscrizione dei notamenti di misurazione.Art. 87Scritture ad inchiostro.Art. 88Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore.Art. 89Eccezioni dell'appaltatore.Art. 90Firma dei funzionari ed agenti.capo VICollaudazione dei lavori.
sezione IDisposizioni preliminari.
Art. 91Oggetti della collaudazione.Art. 92Nomina del collaudatore.Art. 93Avviso ai creditori.Art. 94Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore.Art. 95Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi.capo VIIDisposizioni generali e transitorie.
Art. 118Contratto a corpo od a forfaitArt. 119Applicabilità del presente regolamento ai lavori di strade ferrate.Art. 120Abrogazione delle norme precedenti.Richiamato da 8 norme
Modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle nor…art. 6-bisNorme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. …art. 11Regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale a…art. 1Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati.art. 8Trasformazione del Magistrato per il Po in organo dell'amministrazione attiva.art. 11Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impian…art. 31Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze.art. 10Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.art. 2
Aggiornamenti recenti
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica
- —· modifica