DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1063·16 luglio 1962

Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 52 articoli 4 vigenze storicizzate

Indice

compilazione capitolato-generale-d-appalto-per-le-opere-di-competenza-del-ministero-dei-lavori-pubbliciCapitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici

capo IAGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Art. 1Condizioni di ammissibilità alla gara Art. 2Cauzione provvisoria Art. 3Cauzione definitiva Art. 4Stipulazione ed approvazione del contratto Art. 5Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione Art. 6Domicilio dell'appaltatore Art. 7Documenti facenti parte integrante del contratto Art. 8Indicazione delle persone che possono riscuotere Art. 9Spese del contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore

capo IIESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10Consegna dei lavori Art. 11Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore Art. 12Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni Art. 13Variazioni ai lavori Art. 14Aumento e diminuzione dei lavori Art. 15Disciplina e buon ordine dei cantieri Art. 16Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore Art. 17Trattamento del lavoratori Art. 18Danni Art. 19Tutela dei lavoratori Art. 20Accettazione, qualità ed impiego dei materiali Art. 21Provvista dei materiali Art. 22Sostituzione del luoghi di provenienza dei materiali Art. 23Difetti di costruzione Art. 24Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore Art. 25Norme per la misurazione dei lavori Art. 26Documenti contabili e riserve dell'appaltatore Art. 27Chiusure dei registri per le opere di durata pluriennale o la cui esecuzione viene interrotta Art. 28Anticipazioni fatte dell'appaltatore Art. 29Tempo utile per la ultimazione dei lavori Art. 30Sospensione dei lavori Art. 31Proroghe Art. 32Durata giornaliera dei lavori

capo IIIPAGAMENTI ALL'APPALTATORE

Art. 33Pagamenti in acconto Art. 34Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in acconto Art. 35Ritardi nei pagamenti degli acconti Art. 36Ritardo nel pagamento della rata di saldo Art. 37Prezzi contrattuali

capo IVCOLLAUDO DEI LAVORI

Art. 38Inizio e compimento delle operazioni di collaudo

capo VDISPOSIZIONI DIVERSI

Art. 39Proprietà degli oggetti trovati Art. 40Proprietà dei materiali di demolizione Art. 41Scioglimento del contratto - Valutazione del decimo

capo VIDEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 42Procedimento amministrativo Art. 43Arbitrato Art. 44Tempo del giudizio arbitrale Art. 45Collegio arbitrale Art. 46Domanda per l'arbitrato Art. 47Deroga alla competenza arbitrale Art. 48Forma della domanda e deduzione dell'altra parte Art. 49Istanza per la nomina degli arbitri Art. 50Giudizio arbitrale Art. 51Pronuncia arbitrale

Richiamato da 3 norme

Modificazioni all'art. 46 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori d…art. 1 Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati.art. 8 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei mag…art. 14

Vedi indice completo

Aggiornamenti recenti

—· modifica
—· modifica
—· modifica
—· modifica
—· modifica