DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 170·19 aprile 2005

Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Abrogato dal 5 ottobre 2019 258 articoli 3 vigenze storicizzate

Consulta online

Indice

titolo IORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL GENIO MILITARE

Art. 1Ambito di applicazione e calcolo degli importi Art. 2Definizioni Art. 3Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali Art. 4Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO Art. 5Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati Art. 6Infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale Art. 7Funzionamento delle infrastrutture per la difesa militare Art. 8Mantenimento per l'uso delle infrastrutture della difesa militare

capo IIEsercizio della vigilanza sui lavori del Genio militare

Art. 9Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici Art. 10Istruttoria e provvedimenti conseguenti Art. 11Esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità Art. 12Attività di controllo del Ministero della difesa sul rispetto delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture Art. 13Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture Art. 14Provvedimenti Art. 15Potere sanzionatorio degli organi del Ministero della difesa Art. 44Disposizioni preliminari Art. 45Norme tecniche Art. 46Quadri economici Art. 94Modalità di espletamento Art. 95Contenuto del bando Art. 125Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi Art. 126Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari Art. 127Offerta economicamente più vantaggiosa Art. 128Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari Art. 129Aggiudicazione dei lavori con finanziamento della NATO Art. 167Ordini di servizio Art. 168Consegna dei lavori Art. 169Verbale di consegna Art. 170Differenze riscontrate all'atto della consegna Cause ostative Art. 171Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro Art. 172Sospensione e ripresa dei lavori Art. 173Variazioni ed addizioni al progetto approvato Art. 174Diminuzione dei lavori Art. 175Concordamento nuovi prezzi Art. 176Controversie con l'appaltatore Art. 177Sinistri alle persone e danni alle proprietà Art. 178Danni causati da forza maggiore Art. 179Appalto integrato Art. 180Subappalto Art. 181Sistemi di esecuzione dei lavori in economia Art. 182Lavori in amministrazione diretta Art. 183Lavori a mezzo cottimi Art. 184Lavori effettuati a mezzo reparti Genio, anche con l'ausilio di truppa Art. 185Decretazione per l'esecuzione dei lavori in economia Art. 186Lavori d'urgenza Art. 187Provvedimenti in casi di somma urgenza Art. 188Perizia suppletiva per maggiori spese Art. 213Contabilità delle spese di lavori in amministrazione diretta Art. 214Contabilità delle spese di lavori per cottimi Art. 215Contabilità dei lavori eseguiti con i reparti del Genio Art. 216Pagamento delle spese in economia Art. 229Estensione delle verificazioni di collaudo Art. 230Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo Art. 231Processo verbale di visita Art. 232Relazioni Art. 233Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione Art. 234Difetti e mancanze nell'esecuzione Art. 235Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato Art. 236Certificato di collaudo Art. 237Consegna anticipata delle opere Art. 238Obblighi per determinati risultati Art. 239Lavori non collaudabili Art. 240Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo Art. 241Ulteriori provvedimenti amministrativi Art. 242Svincolo della cauzione Art. 243Commissioni collaudatrici Art. 244Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica Art. 245Certificato di regolare esecuzione Art. 246Approvazione degli atti di collaudo Art. 247Compenso spettante ai collaudatori

titolo IIORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DI ACCESSO AGLI

capo IOrgani del procedimento

Art. 16Fasi del procedimento attuativo Art. 17Responsabili del procedimento Art. 18Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione Art. 19Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento Art. 20Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione Art. 21Conferenza di servizi Art. 22Accesso agli atti Art. 23Progetti classificati

titolo IIIPROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 24Disposizioni preliminari Art. 25Programmazione triennale - Elenco annuale Art. 26Pubblicità del programma Art. 27Accantonamento per accordi bonari e contenziosi Art. 28Accantonamento per accordi bonari e contenziosi

sezione secondaLavori con finanziamento sui fondi comuni della NATO

Art. 29Disposizioni preliminari Art. 30Proposta militare di programma Art. 31Schede di progetto Art. 32Approvazione dei progetti Art. 33Adempimenti di competenza nazionale Art. 34Fondi per la progettazione Art. 35Fondi per accordi bonari Art. 47Documenti componenti il progetto preliminare Art. 48Relazione illustrativa con giustificazione dell'esigenza militare del progetto Art. 49Applicazione di criteri progettuali e di standard costruttivi Art. 50Applicazione di standard NATO Art. 51Relazione tecnica Art. 52Studio di prefattibilità ambientale Art. 53Schemi grafici del progetto preliminare Art. 54Estimativo sommario della spesa Art. 55Capitolato prestazionale

sezione terzaLavori sul territorio nazionale finanziati da utenti

Art. 36Disposizioni preliminari Art. 37Proposte di programma Art. 38Approvazione del programma Art. 56Documenti componenti il progetto definitivo Art. 57Relazione descrittiva del progetto definitivo Art. 58Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo Art. 59Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo Art. 60Studio di fattibilità ambientale o studio di impatto ambientale Art. 61Elaborati grafici del progetto definitivo Art. 62Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti Art. 63Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo Art. 64Documentazione in ordine alla disponibilità delle aree Art. 65Estimativo definitivo

sezione quartaProgetti realizzati fuori dal territorio nazionale

Art. 39Disposizioni preliminari Art. 40Lavori a sostegno di rapido dispiegamento Art. 41Lavori a sostegno della continuazione delle missioni Art. 42Lavori per opere a sostegno di missioni umanitarie Art. 43Opere speciali per la difesa ambientale Art. 66Documenti componenti il progetto esecutivo Art. 67Relazione generale del progetto esecutivo Art. 68Relazioni specialistiche Art. 69Elaborati grafici del progetto esecutivo Art. 70Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Art. 71Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Art. 72Piani di sicurezza e di coordinamento Art. 73Cronoprogramma Art. 74Elenco dei prezzi di estimativo Art. 75Estimativo esecutivo e quadro economico Art. 76Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

sezione quintaVerifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei

Art. 77Verifica del progetto preliminare Art. 78Validazione del progetto Art. 79Modalità delle verifiche e della validazione Art. 80Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

sezione sestaLavori realizzati su territorio nazionale finanziati da

Art. 81Disposizioni preliminari Art. 82Documentazione progettuale Art. 83Approvazione dei progetti

sezione settimaLavori realizzati fuori del territorio nazionale

Art. 84Disposizioni preliminari Art. 85Documentazione progettuale per lavori particolarmente urgenti Art. 86Documentazione progettuale per lavori a supporto della missione

titolo IVAFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E

capo IDisposizioni generali

Art. 87Ambito di applicazione Art. 88Limiti alla partecipazione alle gare Art. 89Esclusione dalle gare Art. 90Requisiti delle società di ingegneria Art. 91Requisiti delle società professionali Art. 92Commissioni giudicatrici Art. 93Penali

capo IIIConcorsi di progettazione

Art. 96Modalità di espletamento Art. 97Contenuto del bando Art. 98Valutazione delle proposte progettuali Art. 217Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura Art. 218Iscrizione di annotazioni di misurazione Art. 219Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore Art. 220Firma dei soggetti incaricati Art. 248Lavori soggetti a collaudo Art. 249Nomina dei collaudatori Art. 250Documenti da consegnare al collaudatore Art. 251Certificato di collaudo

capo IVAffidamento dei servizi di importo inferiore al valore della

Art. 99Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo Art. 100Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito Art. 101Modalità di svolgimento della gara Art. 221Contabilità soggette a revisione Art. 222Modalità delle revisioni. Correzioni dei documenti contabili Art. 252Collaudo delle opere a finanziamento della NATO Art. 253Collaudo delle opere finanziate dai Paesi alleati Art. 254Collaudo opere realizzate fuori dal territorio nazionale

capo VAffidamento dei servizi di importo pari o superiore al valore

Art. 102Disposizioni generali Art. 103Requisiti di partecipazione Art. 104Licitazione privata Art. 105Lettera di invito Art. 106Pubblico incanto Art. 107Verifiche Art. 255Consegna delle opere all'Ente di impiego Art. 256Responsabilità del consegnatario

capo VIAffidamento dei servizi di architettura ed ingegneria

Art. 108Disposizioni generali Art. 109Requisiti di partecipazione

titolo VSISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 110Disposizioni preliminari Art. 111Categorie di opere generali e specializzate, strutture, impianti e opere speciali Art. 112Condizione per la partecipazione alle gare Art. 113Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente - Cause di esclusione dalle gare di appalto.Art. 114Procedure di scelta del contraente Art. 115Licitazione privata semplificata Art. 116Trattativa privata preceduta da gara informale Art. 117Termini per le gare Art. 118Lavori con finanziamento della NAT Art. 119Forme di pubblicità Art. 120Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili, concessione di costruzione e gestione di lavori della Difesa, promotore.Art. 121Procedure accelerate Art. 122Segretezza e sicurezza Art. 123Tipologie di lavori eseguibili in economia Art. 124Lavori con finanziamento della NATO o realizzati sul territorio nazionale da Paesi alleati eseguibili in economia.

titolo VISOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI DELLA DIFESA

Art. 130Riunione di imprese Art. 131Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante Art. 132Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite Art. 133Società tra imprese riunite Art. 134Consorzi stabili di imprese

titolo VIIGARANZIE

Art. 135Cauzione provvisoria Art. 136Cauzione definitiva Art. 137Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi Art. 138Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi Art. 139Polizza di assicurazione indennitaria decennale Art. 140Polizza assicurativa del progettista Art. 141Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione Art. 142Requisiti dei fideiussori Art. 143Garanzie di concorrenti riuniti

titolo VIIIIL CONTRATTO

Art. 144Stipulazione ed approvazione del contratto Art. 145Documenti facenti parte integrante del contratto Art. 146Contenuto dei capitolati e dei contratti Art. 147Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore Art. 148Anticipazione Art. 149Pagamenti in acconto Art. 150Cessione del corrispettivo d'appalto Art. 151Ritardato pagamento Art. 152Penali Art. 153Risoluzione dei contratti per reati accertati Art. 154Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo Art. 155Inadempimento di contratti per cottimo Art. 156Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti Art. 157Recesso dal contratto e valutazione del decimo Art. 158Contratti stipulati all'estero Art. 159Contratti stipulati da Paesi alleati da eseguire sul territorio nazionale

titolo IXESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 160Principi generali Art. 161Ufficiali incaricati della direzione lavori Art. 162Compiti del direttore dei lavori Art. 163Assistente dei lavori Art. 164Compiti dell'assistente dei lavori Art. 165Capo dell'organo esecutivo Art. 166Sicurezza nei cantieri

titolo XACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 189Accordo bonario Art. 190Definizione delle controversie Art. 191Controversie su lavori con finanziamento della NATO o di Paesi alleati

titolo XICONTABILITA' DEI LAVORI

Art. 192Fondi a disposizione dell'Amministrazione Art. 193Fondi a disposizione per la realizzazione di progetti NATO Art. 194Lavori da realizzarsi in economia a mezzo tariffa allegata al contratto Art. 195Lavori di manutenzione a quantità indeterminata Art. 196Allibramento e contabilizzazione dei lavori Art. 197Elenco dei documenti amministrativi e contabili Art. 198Giornale dei lavori Art. 199Libretti di misura dei lavori Art. 200Annotazione dei lavori a corpo Art. 201Modalità della misurazione dei lavori Art. 202Note settimanali delle somministrazioni Art. 203Registro di contabilità Art. 204Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità Art. 205Sommario del registro di contabilità Art. 206Stato di avanzamento lavori Art. 207Contabilizzazione separate di lavori Art. 208Contratti rinnovabili Art. 209Certificato di ultimazione dei lavori Art. 210Conto finale dei lavori Art. 211Reclami dell'appaltatore sul conto finale Art. 212Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

titolo XIICOLLAUDO DEI LAVORI

Art. 223Oggetto del collaudo Art. 224Funzionari che possono assumere l'incarico di collaudo Art. 225Nomina del collaudatore Art. 226Avviso ai creditori Art. 227Documenti da fornirsi al collaudatore Art. 228Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

titolo XIIIDELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 257Abrogazione di norme Art. 258Disposizioni transitorie

Richiamato da 3 norme

Codice dell'ordinamento militare.art. 2269 Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubb…art. 1 Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in m…art. 1

Vedi indice completo

Aggiornamenti recenti

—· modifica
—· modifica
—· modifica
—· modifica
—· modifica